学科分类
/ 5
100 个结果
  • 简介:问:施工合同无效,违约金条款有效否,抵押合同有效否?2005年3月,承、发包双方签订《施工合同》,约定发包人将某五星级酒店装修工程交承包人施工,合同价款6000万元.施工过程中,双方签订《补充协议》,约定如发包人拖延支付工程款,将承担合同总价款20%的逾期付款违约金.之后,双方还签订了《承诺书》,鉴于承包人垫资1500万元工程款的事实,发包人自愿补偿垫资利息300万元.

  • 标签: 律师 施工合同 合同无效 五星级酒店 发包人 装修工程
  • 简介:问:工程因发包人原因停工,承包人停工期间损失如何计算?1998年3月荣德大学作为发包人与承包人豫建公司签订《建设工程施工合同》,合同约定发包人将位于河南省的教学楼发包给承包人施工.施工中1999年1月,工程楼板突然出现裂缝,监理随即通知承包人停工.停工一段时间后发包人将工人从现场撤离,但周转材料、机械设备一直停放现场.为了分析工程裂缝原因花费了近两年时间.2001年1月承包人向法院起诉要求发包人赔偿其两年期间(730天)周转材料、机械设备的停工损失300万元.请问:建设工程因发包人原因导致停工,承包人主张停工损失的计算期间,能否以停工状态的自然持续时间为依据?

  • 标签: 建设工程施工合同 裂缝原因 律师 持续时间 周转材料 机械设备
  • 简介:问:承包人为财产保全担保支出的保险费,能否由发包人承担?2013年,发包人与承包人签订《施工合同》,约定发包人将某商品房工程发包给承包人施工.2015年,工程质量竣工验收合格.后发包人拖延支付工程款,承包方多次讨要未果,遂诉至法院.为确保日后执行到位,承包人在审理过程中申请对案涉工程财产保全,提供了中国某财产保险公司的保函作为担保,并向该保险公司交纳50万元保险费。

  • 标签: 律师 财产保全 施工合同 保险公司 发包人 承包人
  • 简介:问:承包人能否以合同价低于成本价主张据实结算?发包人与承包人因天堂家园商品房住宅小区签订《建设工程施工合同》,约定工程定价方式为固定单价,即每平方米综合包干单价为人民币1100元,最终以竣工后实测建筑面积进行结算。合同签订后双方在当地建设行政主管部门补办了工程招投标手续。工程竣工验收合格后,承包人认为严重亏损。如按合同约定平米包干价计算,25万平方米工程竣工结算价为2.7亿元,承包人咨询专业机构,该工程社会平均成本价为3.7亿余元。为此,承包人以工程约定价款明显低于社会平均成本,主张合同无效,主张按当地定额标准,据实结算工程价款,是否成立?

  • 标签: 建设工程施工合同 工程竣工结算 建设行政主管部门 工程竣工验收 律师 合同约定
  • 简介:问:新司法解释出台后,数份合同无效,如何确定结算依据?2016年9月,发包人将某住宅项目交承包人施工。承包人参与了施工图纸会审,并进行了基础垫层等施工。同年12月1日,经招投标程序,发包人向承包人发出《中标通知书》,双方签订《建设工程施工合同》并经建委备案(即备案合同),约定合同价款采用固定总价。同年12月31日,双方又签订《补充协议》(即非备案合同),将结算方式变更为可调价。2018年1月,工程质量竣工验收合格,承包人提交结算报告。后因发包人拖延结算、拖延支付工程款,承包人诉至法院。请求判令发包人按照非备案合同约定支付工程款和利息。

  • 标签: 建设工程施工合同 结算方式 律师 合同无效 合同约定 承包人
  • 简介:问:该工程结算时是否应当让利优惠百分之八?承包人作为原告,诉至法院请求法院判令被告发包人按照双方签订的建设工程施工合同结算,并支付拖欠的工程款2900万余元及利息.被告发包人从城市建设档案馆调取了合同文本并向法院举证,证明合同中有让利优惠条款:按工程总价优惠8个点,工程结算以本合同为准.而承包人所持的合同中不存在手写的该内容.

  • 标签: 建设工程施工合同 城市建设档案馆 工程结算 律师 合同文本 承包人
  • 简介:问题问:黑白合同均无效,工程价款优先受偿权能否得到支持?2007年3月,甲、乙公司签订《施工合同》(简称"黑合同"),约定甲方将北京某景区综合服务设施工程发包给乙方施工,工程款1.5亿;竣工日期为2008年6月30日,乙方每提前一天奖励50万元;如乙方按时完工、通过竣工验收并交付,甲方支付乙方赶工费2000万元。同年7月,双方办理招投标手续并签订《建设工程施工合同》进行备案(简称"白合同")。2008年5月27日,涉案工程竣工验收合格,并交付甲方使用。

  • 标签: 优先受偿权 竣工日期 工程发包 合同无效 施工合同 工程价款
  • 简介:问题问:诉前单方委托所作的工程审价报告可否作为法院裁判依据?承包人在工程竣工经验合格后及时向发包人递交了竣工结算书。发包人在收到后,将其交由第三方咨询公司审核。咨询公司召集承发包双方共同参与,核对了工程量,承包人参与了整个审价过程。咨询公司作出初步审价意见后,通知承发包双方提出修改意见。在吸取了承发包双方意见中合理因素之后,第三方咨询公司作出了审核报告,并通知委托人即发包人交费领取。

  • 标签: 承发包双方 竣工结算书 审核报告 法院裁判 提起诉讼 第三方
  • 简介:问:因发包方原因推迟开工,承包人如何主张索赔?北京天天建筑公司与中非研究院签订《建设工程施工合同》一份,合同约定,研究院将其服务楼工程发包给天天建筑公司承包施工,合同中对施工范围、工期、质量标准、合同价款等事项作了约定,其中开工日期为2014年6月30日。合同价款采用可调价格,调整方法为中标价加变更增减。

  • 标签: 建设工程施工合同 律师 建筑公司 合同约定 合同价款 质量标准
  • 简介:问题合同约定固定总价时无施工图,承包人能否主张据实结算?2006年12月9日,发包人坪石电厂与承包人签订《土建工程施工合同》,约定发包人将坪石电厂三期扩建工程项目发包给承包人施工。合同价款采用固定总价承包,总价为20495万元。但双方签约时,发包人仅提供了一份工程总平面布置图,无施工图。

  • 标签: 承包人 合同价款 总平面布置图 石电 施工图 土建工程施工
  • 简介:科技是第一生产力,而科技并不能直接变成生产力。河南瑞泽管业有限公司是一家智慧的企业公司与北京化工大学合作,借助大学的科研技术做为公司产品质量的保证,而又可以将最新的科技研究应用到市场中去,可谓是一举两得。“瑞泽”的生存理念:不是大鱼吃小鱼,而是快鱼吃慢鱼。真正的竞争不是消灭对手,而是超越对手,借助对手让自己更强。

  • 标签: 河南 企业 智慧 北京化工大学 第一生产力 产品质量
  • 简介:2006年12月10目,建设部科学技术委员会在北京人民大会堂召开了中国建设科技自主创新报告会暨表彰大会。此次中国建设科技自主创新报告会中参与调研的企业有来自建筑行业十一个领域的250多家企业,共有140家企业获得了中国建设科技自主创新优势企业奖。其中节能门窗获奖单位有:北京金易格幕墙装饰工程有限公司、东莞市坚朗五金制品有限公司、中国南玻集团股份有限公司、宁波蓝光实业股份有限公司、北京鸿恒基幕墙装饰工程有限公司、广东坚美铝型材厂有限公司等等。坚朗公司是节能门窗领域类唯一一家配件企业的获奖单位。

  • 标签: 自主创新 企业 中国 科技 优势 装饰工程
  • 简介:<正>2014年4月24日应沈阳好美迪门窗有限责任公司赵伟宏董事长的邀请,中国建筑金属结构协会副秘书长兼塑料门窗委员会主任闫雷光、陕西省建筑设备与门窗协会会长王召全、中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会副主任丛敬梅、济南德佳机器有限公司董事长邓小鸥和副总经理王林、陕西咸阳鑫科塑业有限公司副总经理李玲侠等到沈阳好

  • 标签: 陕西分公司 陕西咸阳 雷光 副主任 李玲 建筑设备
  • 简介:质量管理是现代企业管理的重要组成部分.2013年2月,云南建投钢结构公司按照市场发展需求,结合公司进一步做强做大战略部署规划,成立了云南利光检测公司(简称:利光公司).组建初期,利光检测公司只有5名干部职工,在不断的探索发展中,利光公司培养了一批批优秀的专业检测人员,人才队伍得到充实.同时,不断补充、改良仪器设备,扩张市场份额,提升公司知名度,利光公司如雨后春笋般迅速崛起.目前,

  • 标签: 质量管理 光检测 钢结构 云南 现代企业管理 组成部分
  • 简介:陕西建筑产业投资集团有限公司组建于2014年9月,是陕西省国资委监管的重要子企业,由陕西建工集团有限公司控股.集团公司肩负“助推建筑绿色革命,领航产业和谐发展”的使命,是中国西部地区集产业园投资运营、建筑产业链研发设计、工业生产、工程承包施工、金融服务、矿产资源开发等为一体的新型建筑产业投资企业的翘楚.集团公司正朝着打造国际一流,建筑产业现代化全产业链的综合服务运营商迈进.

  • 标签: 产业投资 集团公司 建筑产业 中国西部地区 矿产资源开发 投资企业
  • 简介:项目简介珠海橫琴国际金融中心大厦项目位于广东省珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴片区离岸金融岛8号地块,项目总用地面积约2.1万平主米,总建筑面积约21.8万平方米,总用钢量约3.5万吨,集商业、办公、住宅为一体的综合性超高层建筑。

  • 标签: 珠海市 中建三局 天际线 钢结构 刷新 国际金融
  • 简介:八千年西湖孕育了“大地网架”,八百里钱塘江再造了“大地钢构”。浙江大地钢结构有限公司董事长王金花女士,执行董事、法人代表、总经理贺建明先生携手全体员工籍“杭州大地网架制造有限公司”更名为“浙江大地钢结构有限公司”之际,向海内外关心、帮助和支持“大地钢构”的新老朋友表示衷心的感谢与崇高的敬意!

  • 标签: 钢结构 大地 浙江 网架 制造 杭州
  • 简介:浙江龙门钢结构有限公司是一家具有钢结构工程专业承包二级资质,集对钢结构产品设计、开发、安装,服务等多项配套资质的综合性企业,具有精良的加工制作设备和先进检测手段及严密的制作工艺,为做精做强龙门企业奠定了坚实的基础。公司成立于2002年5月,位于浙江余姚开发区,交通便利、地理位置优越。一期占地面积9万平方米,厂房建筑面积近5万平方米,可起吊单件70吨的钢梁,年产生能力达到40000吨,在宁波市是为数不多的轻、重钢结构产品加工制造基地。

  • 标签: 有限公司 钢结构 龙门 浙江 产品加工 工程专业
  • 简介:浙江龙门钢结构有限公司是一家具有钢结构工程专业承包二级资质,集对钢结构产品设计、开发、安装、服务等多项配套资质的综合性企业,具有精良的加工制作设备和先进检测手段及严密的制作工艺,为做精做强龙门企业奠定了坚实的基础。

  • 标签: 工程专业 产品设计 制作工艺 制作设备 资质 浙江龙门钢结构有限公司